装修迟迟不完工怎么办

1、首先分析造成不完工的原因。这是必须充分弄清楚的一步，因为它关乎到责任的所在。要看清楚装修公司延期的原因是什么，看是否自身原因造成的。
2、责任在业主的情况：业主未按约定完成相应工作、未及时提供材料进场或材料出现质量问题、未及时验收签字、未履行合同约定按时支付工程款。
3、责任在装修公司的情况：装修施工单位未按期开工、无故停工、提供的材料发生质量问题造成返工或整改等造成装修延期。
哪些方法可以确保装修高效完成
1、选择好装修公司：装修是一个复杂的工程，需要很专业的管理才可以很顺利的完成，所以装修公司的选择就应该看其是否有足够的管理能力，能否对施工资源进行合理的调度。当然装修也不能一味的求快，而应该选择好的装修公司，将工期控制在合理的范围中。
2、细察装修项目：一些业主在签订装修合同的时候没有认真阅读装修公司的各种规定，结果导致装修公司等因为各种理由提出更改方案的要求，造成工期的延误。所以说开工前一定要和设计师、装修公司沟通好，确定好方案后就不要轻易改动。这样即使遇到恶意增项的，也可以拿出凭证要求装修公司承担超支的费用。
3、材料的供应要及时：如果选择的是半包装修，就要自己购买主材，因为对装修建材了解不多，所以导致主材无法按时进场，施工队也就无法按时施工。所以如果业主选择了半包或是清包，就要提前了解相关信息，对主材采购、装修流程等都做到心中有数，及时将需要的主材准备好，保证各个工序的紧密衔接，不对施工造成影响。
4、验收与工程款及时结算：装修中有些项目是阶段性验收和阶段性结算的，之后在验收合格了之后才可以进行下一项，如果业主没有及时的验收，就会影响到工期。另外有些工程的付款方式是分期付款，如果业主没有及时的结算阶段性的工程款，同样可能造成装修延期。所以说业主就要提前咨询施工方，哪些需要签字确认验收的，安排好时间，尽量的不拖延。同时也要准备好工程款，防止因为未及时支付而造成停工的情况。
5、验收时把好质量关：有时候业主验收时发现不合格，就会要求重新整改，而这样必然就会造成时间上的拖延，同时对其他的工序等造成影响，确实是有些难以控制。但是如果选择的是专业的有资质的装修公司的话，只要不推脱责任，即使的进行补救的话，也不会浪费太多的时间。

~

装修迟迟不完工怎么办
答：首先，与装修公司或施工队沟通，了解具体原因和预计完工时间。如果是施工队伍不足导致的延迟，可以要求他们加派人手或者与其他施工队合作，以加快施工进度。其次，如果是材料供应延迟，可以与装修公司或施工队商量是否可以更换其他材料，以避免进一步延误。如果是设计变更导致的延迟，可以与设计师或装修公司商讨...

装修房子未按时完工怎么办
答：业主可以根据装修合同的约定追究装修公司的违约责任。若装修合同对此没有约定，业主有两种选择：一是让原装修公司继续装修下去，同时业主应与装修公司就装修期限的宽限期及其违约责任重新书面约定。二是更换装修公司，由新的装修公司接受该工程继续装修。对于这种情况，业主除与新装修公司签署装修合同外，还应...

装修公司逾期完工怎么追究
答：业主可以根据装修合同的约定，向法院起诉，追究装修公司的违约责任。若装修合同对此没有约定，可以让原装修公司继续装修下去，同时业主应与装修公司就装修期限的宽限期及其违约责任重新书面约定，或者更换装修公司，由新的装修公司接受该工程继续装修。一、住宅室内装饰装修管理服务协议应当包括下列内容：1.装饰...

我装修,说两个月完工,现在五个月了还还没有完工,怎么办。
答：一、装修公司未按照合同约定的期限完工，应当按照双方当事人签订合同的违约条款承担违约责任，如果有约定的，从其约定。二、约定的违约金若低于实际造成损失的，业主可以要求予以增加。约定的违约金若过分高于造成实际损失的，装修公司可以要求适当予以减少。三、装饰公司迟延履行约定造成未按照约定期限完工的，...

装修公司拖延工期怎么办 装修迟迟不完工怎么办
答：1、立即联系催促 一旦发现工期出现了拖延的情况，首先就要联系装修公司的对接人，询问和了解具体情况，让他们尽快解决拖延工期的问题，不要轻易听信他们的推辞，态度强硬，反应迅速。2、当面商讨解决 如果电话催促后，3-5天没有很大的效果，那此时就要直接前往装修公司找到相应的负责人和设计师，在和他们...

装修房子没按合同上的时间完工怎么办
答：法律分析：装修房子没按合同上的时间完工的，装修公司应当承担违约责任。装修公司与业主签订装修合同后，应当按照约定的时间完成装修工作，装修公司逾期未完成的，应当向业主承担违约责任，尽快完成装修工作，因违约造成业主损失的，应当赔偿其损失，双方在合同中有约定违约金的，装修公司应当向业主支付一定数额的...

装修公司拖延工期怎么办 装修迟迟不完工怎么办
答：装修公司延期怎么办装修公司延期怎么办1、打催促现代人的沟通大多数集中在手机上，所以遇到装修公司延期情况，首先我们可以通过打的催促施工方加快装修进度。一遍不行就打两遍，两边不行就打三遍，直到他们实际行动起来为止。2、依合同办事如果装修延期是由于装修公司方面造成的，业主则应该按照合同办事，努力...

装修两年没完工怎么办?
答：1、看你们双方签订的合同有没有约定没有装修完的违约责任，如果有的话则可以请求其承担约定的违约责任。如果没有约定，则需要证明自己的损失，然后请求其赔偿你的损失。2、视自己情况而定可以请求其继续履行装修义务或者请求解除装修合同。法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百八十条　当事人一方不...

装修队没按合同期限完工,延期怎么办?
答：具体参考如下：首先必须明确双方是否有签约具有法律性的合同说明；若是有可以根据合同中的延期对业主进行相应的赔偿，具体见合同，延期一天赔偿多少钱等；还要有足够的证据证明不是因为自己提供材料延迟才导致工期延误的。

装修房子未按时完工怎么办?开发商的窗户坏了找谁?
答：装修房子未按时完工怎么办？业主也可以根据装修协议的约定追究装修公司的合同违约责任。若装修合同书对于此事没有约定，业主主要有两种挑选：一就是让原装修公司再次装修下来，同时业主应与装修公司就装修的期限缓冲期以及合同违约责任再次书面约定。二是拆换装修公司，由一个新的装修公司接纳该工程再次装修。