怎么索要工程合同工期延误的违约金

索要工程合同工期延误的违约金要进行证明工期延误，其中就需要分清楚三个情形，开工日期、竣工时间以及工期顺延的情形。首先开工日期一般为合同当中所规定的为准，如果有开工会议纪要，可以进一步佐证该日期。同时一般验收工程的时间为竣工时间。

一、怎么索要工程合同工期延误的违约金

索要工程合同工期延误的违约金首先要证明工期延误，其中就需要分清楚三个情形，开工日期、竣工时间以及工期顺延的情形。

第一，认定开工日期

开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言，开工日期的确定方式有以下几种：

1、合同中约定具体的日期作为开工日期;

2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期;

3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期;

4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。

若有开工会议纪要、开工通知明确了开工时间则可以此举证;没有这些证据则可依据开工报告记载时间来作为开工时间;若这些均没有，一般可以合同记载时间举证。

第二，认定竣工时间

竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，关于竣工时间的认定，司法解释做出了规定：

1、以双方确认的日期为竣工日期。

2、经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;

3、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期;

4、未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移工程占有之日为竣工日期。

第三，工期顺延的情形

工期合法顺延时，是不需承担违约责任的，工期顺延的情形主要有以下：

1、施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加;

2、因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除;

3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期;

4、发包人未按约支付工程款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担;

5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误，发包人应当承担相应的工期延误责任。

二、施工合同备案施工单位变更怎么处理

重新办理施工许可证即可。

1、建设单位到建设行政管理部门或其授权机构领取建设工程项目登记表。

2、按登记表内容及要求认真填写登记表。

3、将登记表报送建设单位主管部门审核、签署意见。

4、向建设行政管理部门报送登记表并交验立项批准文件和建设工程规划许可证、土地使用证、投资许可证及资金证明。

5、建设行政管理部门或其代理机构审核签署意见后，发还建设单位项目登记表，进入施工图文件审查程序。

在城市规划区内新建、扩建、改建的建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，必须向有关主管部门申请办理规划、施工许可和验收手续，获得批准方可进行后续工作。这些工作统称为建设工程报建手续。目前不同省市、不同项目工程报建手续不尽相同，但主要工作基本一致。

在工程规划报审阶段主要围绕获取建设工程规划许可证进行，有的需要办理建设用地规划许可证、修建性详细规划、规划意见书等，有的还要进行人防工程、消防工程、交通和园林等方面的审查。

施工合同备案施工单位变更的话可以进行重新办理施工许可证，通常建设单位需要根据实际情况填写工程项目登记表，然后由主管部门进行审核，审核通过之后建设行政管理部门才会发放土地使用证以及相关的许可证。

~

怎么索要工程合同工期延误的违约金
答：索要工程合同工期延误的违约金要进行证明工期延误，其中就需要分清楚三个情形，开工日期、竣工时间以及工期顺延的情形。首先开工日期一般为合同当中所规定的为准，如果有开工会议纪要，可以进一步佐证该日期。同时一般验收工程的时间为竣工时间。 一、怎么索要工程合同工期延误的违约金 索要工程合同工期延误的...

施工合同工期违约的违约金应该怎么计算?
答：施工合同工期违约的违约金一般按照合同约定的违约金数额或者是约定的违约赔偿百分比进行计算，百分比一般不得超过合同金额的百分之三十，但是如果施工合同工期违约造成的实际损失过大，超过合同金额的百分之三十的，可以直接向人民法院申请适当增加违约金。 一、施工合同工期违约的违约金应该怎么计算?违约金按照...

处理工程合同违约如何处理?
答：综上所述，工程合同发生违约，可以直接要求违约方进行赔偿，情节严重的，可以直接解除合同并要求付违约金，合同一经签订都是具有法律效力的，违约就要进行协商赔偿。

工期延误赔偿标准_法师兄
答：1、在装修合同中，法律有所规定：若装修工程的进度没有按照预期的进行，那么需要支付的违约金，支付标准一般是要按照超出十日结付工程款,每延期一天,就要按照工程款总额的0.5%支付违约金。2、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，...

工程延误违约金规定的法律依据是什么?
答：工程延误的违约金没有一个固定数字，需要根据合同约定确定，一般按合同总金额的0.1%~0.5%合适一些吧，上限一般不超过20%~30%。根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定，合同工程发生误期的，除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后，也不能免除...

建筑工程合同工期延误违约金是多少
答：建筑工程合同工期延误违约金会按照合同工程款总金额的5%进行计算，不过双方可以协商的情况下会按照双方的协商支付赔偿。如果申请民事诉讼的情况下可以到不动产所在地的人民法院进行诉讼。 一、建筑工程合同工期延误违约金是多少 工程逾期违约金一般按照工程总额的千分之五按天计算。国家法律法规规定工程延迟违约...

施工合同超期违约金怎么算?
答：一般是按照一定的比例以及天数来计算。也就是说逾期一天要按照一定的比例来缴纳违约金。但也不是所有的情况都需要支付违约金，在发包方违约，比如说未按规定提供设备、场地、施工材料的情况造成的工期延误由发包人承担。 一、施工合同超期违约金怎么算 一般是按照逾期的天数来算。逾期多少天就缴纳几天的...

工期延误违约金如何赔偿计算
答：一、工期延误违约金如何赔偿计算1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、...

施工合同工期延误违约金规定是多少?
答：施工合同工期延误，施工方需要承担违约责任，违约金由双方在工程承包合同中约定，如果无约定，则工程误期违约金最高是合同价款的百分之五。施工方支付违约金后，也需要加快施工进度，防止再发生其他违约。 一、施工合同工期延误违约金规定是多少?如果承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，...

工期延误违约金是多少百分比?
答：工期延误违约金是30%。这里所说的30%，实际上指的是实际损失的30%，我们国家各个地方在进行建设工程施工的时候违约金是是由签订的合同来进行确定的，合同当中明确约定不履行相关义务的情况之下，需要承担的违约责任。 一、工期延误违约金是多少百分比?根据工期延误违约金的规定违约金比例上限是实际损失的...