工地围挡制作安装合同
制造商（乙方）：
安装单位（丙方）：
甲方就1#楼、2#楼、3#楼工程向乙方购买的三台施工升降机（以下简称电梯或施工电梯），由xxxxx有限公司（乙方）生产的SC200/200型施工升降机，安装高度约为110m／台，计73个标准节，出厂编号为（分别详合格证内标注）。在甲方与乙方签订的购销合同中已明确电梯安装由乙方负责包安装等事项，由于制造商无安装资质，现乙方委托给丙方负责电梯装拆施工，为明确各方职责，经三方共同协商制订如下条款，供共同遵守。
一、施工升降机装拆的费用及付款方式：
1、施工升降机的进场运输、吊装、报装资料和人工费的费用：由乙方与丙方负责。
2、施工升降机的安装与加节费用：由乙方与丙方负责。
3、支付款属乙方与丙方范畴。
二、安装工期：首次安装由电梯进场开始计10个工作日内丙方必须完成安装达到验收合格投入使用（含备案、检测、验收），以后加节附墙安装必须跟随砼结构主体进度在1个工作日内丙方必须完成安装可以使用。
三、三方**与责任：
甲方负责做好施工现场施工电梯的安装、加节、拆卸准备工作(指场地、道路、照明等)，以便丙方顺利进行安装、加节、拆卸施工电梯。
乙方所提供的塔机必须符合安装要求，塔机配套机件齐全，各机件性能良好。乙方必须对甲方负责整机110米安装完毕的应尽任务。
乙方应提供原厂说明书及电器原理图各一本。配合丙方办理相关安拆手续，提供所需资料。
2、在整个施工电梯施工过程中，甲、乙方协助丙方做好各项配合工作。
3、甲方派员参加由丙方人员**的现场安全、文明生产等规章**的学习和安全交底，不定期对丙方作业人员的安全进行检查督促、**。
4、本施工电梯安装协议内容包括，施工电梯的进场首次安装、施工电梯的附墙杆与加节、施工电梯安装到最终安装高度及使用完毕拆卸的施工全过程。
5、丙方负责承担装拆过程中所发生的一切安全事故责任及费用，对设备造成损坏的赔偿。
6、根据工程的施工需要和施工电梯的技术性能，三方共同确认：施工电梯的安装、拆卸位置及设置符合塔机的安装、拆卸和运行条件，能够满足施工需要。施工电梯的安装、拆卸施工方案由丙方负责编制，并送交甲方及****审核备案后经批准才能施工，方案未经审核批准不准施工。
7、施工升降机安装单位（丙方）必须具备并提供给甲方有效起重设备安装工程专业资质证书、企业法人营业执照、安全生产许可证、装拆人员操作资格证及施工电梯对施工电梯基础的作用力等有关技术参数资料，丙方安装人员必须持证上岗，并指派现场装拆专业技术负责人指导安拆工作。甲方负责施工电梯基础的设计、施工和验收。
8、施工电梯首次安装、拆卸前，丙方负责到地方建设行政主管部门办理安装、拆卸告知、负责办理塔机安装登记、检测、使用登记、领牌、拆除登记、等有关手续，提供塔机安拆工程专项施工方案，并整理好相关资料给甲方备案。
9、施工电梯首次安装结束后，由甲乙丙三方会同监理单位根据国家有关规范、标准对施工电梯进行验收，自检验收后丙方凭建设行政主管部门开具的检测委托到有关安全检测机构预约检测。取得合格的检测报告并备案登记后，施工电梯的首次安装工作才视为正式完成。
10、施工电梯首次安装完毕后至最终安装高度的作业结束后，由甲乙丙三方共同派员根据国家有关规范、标准对施工电梯进行自检验收，自检验收合格经三方人员签名认可后，施工电梯的加节工作才视为正式完成。
11、塔机在使用过程中，丙方在每个月内不少于三次以上到现场对塔机进行例行检查、维修与保养，并出具该公司的检查、维修与保养记录和每次的加节验收记录。
12、施工电梯的安装、加节、拆卸施工过程，丙方的施工人员应根据施工方案和国家的有关法律、法规进行施工作业，施工全过程的安全管理工作由丙方负责。甲方协助丙方做好施工场地范围的安全警戒工作，并提供符合安装、拆卸施工需要的场地及道路。
13、丙方委派为现场管理**，负责施工期间的施工质量、安全、进度、施工现场文明生产管理等工作，并按《建筑施工安全检查标准JGJ59-99》要求执行，协助甲方对工程质量、施工安全、进度、文明生产的检查和**管理。
14、施工期间，丙方施工人员一切劳保福利、高空作业费、安全事故责任由丙方负责。
15、丙方服从当地有关法律、法规及甲方与工程监理机构有关规章**的**管理。
16、丙方应为在场的施工人员购买保险，否则一切后果由丙方承担。
17、丙方的施工人员必须持有效的特种操作证上岗。
18、由于甲方原因造成的事故均由甲方负责。由于乙方原因造成的事故均由乙方负责。
19、丙方操作人员有权拒绝
任何一方发出的不合理的指挥。
20、丙方必须严格执行国家现行施工电梯安全技术操作规程，遵守甲方现场对安全生产的各种规章**，配齐安全施工的防护设施及人员个人安全防护用品。
21、自交付甲方使用之日起，使用期间属于施工升降机安装问题所发生的一切安全事故责任与经济责任由丙方承担。
四、所属丙方违约的事项，除乙丙双方自行调解外，乙方应自愿接受承担甲方的损失或因此发生的经济责任和相关责任。
五、本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成时，向有关行政机关申请仲裁或向工程所在地人民**裁定。
六、本合同正本四份，甲方两份，乙丙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效。施工电梯拆卸完毕且乙方付完丙方装拆工程款15天后自然失效。
甲方（盖章）：
甲方签约**：
乙方（盖章）：
乙方签约**：
丙方（盖章）：
丙方签约**：
签订日期：20xx年XX月XX日
~
2021建设施工合同标准版本
答：因合同履行发生争议,双方应协商解决,如协商不成时,向合同签订地___人民法院管辖。 十五、合同解除 1、如果乙方不按照本合同的约定支付劳务报酬,乙方可以停止工作。停止工作到甲方向乙方发放劳务报酬之日期间所造成的误工补工由甲方支付,一周内甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以发出通知解除合同。 2、如在乙方没有完全...
建筑工程施工合同通用版集锦
答：在人人守法、人人懂法的法治化现代社会,在很多场所当中都是有合同出现的。法律、行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式,那么,你知道合同如何拟定呢?为此仔细地整理了以下内容《建筑工程施工合同通用版》,相信你能从中找到需要的内容! 建筑工程施工合同通用版(篇1) 甲方:(以下简称:甲方)身份证号码: 乙方:(以下...
建筑工地办施工许可证前需进行围挡,五图一牌安装,其费用应由建设单位承...
答：是的**，建筑工地办施工许可证前需进行围挡、五图一牌安装，其费用应由建设单位承担。这是因为这些工作与开发商的实力、策划能力和展示面有关，通常由开发商的企划部们负责制作。在招标时，如果这些工作已经在合同中委派，那么施工方需要理解合同要求，并在报价时将相关成本包含在内。
2022年承包合同协议书范文(5篇)
答：流转合同到期后地上附着物及相关设施全部无偿归甲方所有。 八、合同的变更或解除 (一)有下列情况之一者,本合同可以变更或解除: 1、经当事人双方协商一致...(4)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、...
房地产模型制作合同
答：1、制作内容:制作1个整体建筑沙盘,包括建筑单体、底盘、环境绿化、玻璃围挡、灯光等。 2、制作材料:材料选用应根据制作内容,由双方共同确定(详见附件)。 3、制作规格:详见附件。 4、制作时间:乙方应在前完成沙盘及模型的制作,并于 前安全运至甲方指定地点并安装调试完毕。 5、合同形式属包干性质(包材料、包质量、...
施工现场安全围栏高度要多少以上
答：市区主要路段应当设置高度不小于2.5米的封闭围挡；一般路段应当设置高度不小于1.8米的封闭围挡。围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，围挡墙面应刊登公益广告以及质量安全文明施工宣传标语。围墙设喷雾降尘系统。
质量承诺书
答：1.无条件与相应标段的土建总包单位签订所制作门窗的安装合同,独立、自主承担中标文件范围内的门窗安装施工及相应的服务,并对合同范围内的门窗制作和安装质量承担责任。 2.现场的安装施工以及相应的堆放、场内运输等均服从总包单位的管理。 3.门窗制作、进场、安装、质检等满足现场总体施工要求。 4.施工质量满足相关施工...
塔吊安拆等安全专项方案监理审查重点?
答：2、塔吊安拆方案必须有严格的报验程序,必须有安装合同协议书及各方的安全责任。3、塔吊安拆作业人员必须持有有效证件上岗,必须有技术人员和专职人员在现场统一指挥和监督安全。4、塔吊安拆前必须进行安全技术交底,安全教育记录必须存档备案,必须制定事故应急预案。5、塔吊必须有可靠的接地装置,接地电阻值必须符合规范要求...
声屏障施工方案
答：(4)拌和站要围挡覆盖,配料机计量吊杆用碘钨灯加热以保证计量准确。为保证混凝土的和易性和流动性,混凝土...1.遵照国家《水土保持法》和本合同段水土保持的要求,制定本项目水土保持计划,严格组织施工管理,开展文明...声屏障基础用钻孔法成孔后,把场制钢筋笼绑扎就位,按要求预埋地脚螺栓,再将混凝土注入孔内,插入式振捣...
安全文明施工承诺书
答：在接到贵司立即组织有关人员进行认真、细致的研究,并按照招标文件的范围和合同条件、工期、质量、安全...工地围墙应稳固美观,厦门制作、安装规范,单位名称牌清晰、规范且符合市容要求;现场道路应硬化平坦,排水...第一条 施工现场应围挡整齐,沿街及重要部位须按建设单位要求设置,并保证安全美观,施工标语内容须征得建设...
