甲方未按进度支付工程款的违约责任
一、施工合同无效工程款如何索要
合同无效但工程经验收合格的，承包人可以请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。如果工程经验收不合格，但是经修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用。修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。
二、无效的建设工程施工合同怎样处理
建设工程施工合同无效，但建设工程竣工验收合格的，承包人要求参照合同支付工程价款的，应当予以支持；建设工程施工合同无效，建设工程竣工验收不合格的，按照下列情形处理：
1、修复后的建设工程竣工验收合格，发包人要求承包人承担修复费用的，予以支持；
2、修复后的建设工程竣工验收不合格，承包人要求支付工程价款的，不予支持；
3、因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应当承担相应的民事责任。
三、建筑工程合同无效如何处理
建设工程合同无效的处理包括以下方面：
1.工程价款的支付建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，如果修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；如果修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。
2.过错方的赔偿责任建设工程施工合同无效，一方当事人可以请求有过错的对方赔偿损失，但应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。损失大小无法确定，一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的，人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素作出裁判。
法律依据
《中华人民共和国民法典》
第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百七十八条 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。
~
工程完工,甲方说不合格,不给结尾款,我要是拆除工程要承担什么样...
答：甲方不给结尾款，可以按照合同的约定来实行，是否合格得依据合同的约定进行，而不能由甲方任意决定，甲方显然构成违约，可以起诉要求对方付款并承担违约责任。装修付款主要分四个流程：开工预付款、中期进度款、后期进度款和竣工尾款。①开工预付款：这笔款项是工程的起动资金，应该水电工进场前交付。用于基层...
因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿吗
答：否则，承包人不能要求赔偿，反而可能要求承担相应违约责任。因此，应具体问题具体分析，无法自行确定是否可以索赔的，可以咨询建筑工程律师或直接委托律师介入处理。建议改善工期拖延可采取以下措施: 1、通过尽量压缩招标工期，来预留工期索赔顺延时间，应对信息不对称。因为业主方及施工方处与信息不对称状态，...
建筑工程合同法:甲方没有按时支付进度款乙方怎么办
答：建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。因此，甲方没有按时支付进度款乙方，乙方应及时向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。
第三方无理阻扰导致工期延误,如何向第三方索赔损失
答：计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、 甲方原因 指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上...
工程竣工后建设单位未付清工程款,施工单位如何追讨
答：1、施工单位应及时向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料。（要按合同要求提交）2、竣工结算报告如果得到确认，承包人应向发包人申请支付工程竣工结算款。（注意要申请）3、发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款。（注意要催告）4、...
合同规定不按时支付工程款无责有效么
答：合同规定不按时支付工程款无责是无效的。未按时支付工程款是需要支付违约金的，这是因为未按照约定支付工程价款的行为构成违约，可以要求违约方承担相应的违约责任，若是无法协商的，也可以直接向法院提起诉讼。依据我国相关法律的规定，建设工程合同纠纷一般不属于劳动关系，而是属于合同关系，劳务关系是雇主与...
如甲方不按合同约定时间支付工程进度款双方又未达到延期付款协议致使施 ...
答：法律主观：施工单位完成建设单位交给的施工任务后，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。施工 合同的当事人 是发包方和承包方。如果不付款是由于发包方自己的原因导致的，那么发包方没有理由 不支付工程款 ，否则构成违约。法律客观：根据2021年1月1日起施行生效的《中华人民共和国民法典》第八...
未付保证金违约如何追责
答：被告重庆某房地产公司辩称:尚欠原告工程款属实,我方应予支付。按合同约定,发包人不按约定支付工程进度款,导致施工无法进行的才由发包人承担违约责任,我方虽逾期付款但未导致施工无法正常进行,故不应承担违约责任。停工总天数应为59天,现原告提供的索赔费用无监理工程师签字确认,其损失数额无法计算。原告延期交房,也应...
乙方施工不合格甲方拒绝付款但是乙方要求支付违约金
答：何况经过了竣工验收的工程，乙方承担的是质量问题的修复责任；交付的工程，乙方只对主体结构的质量问题承担责任。这些都需要甲方证明。所以，有这两种情形的，甲方扣款违约，应承担违约责任。如果工程没有经过竣工验收，也没有交付，甲方扣款不承担违约责任。因为甲方有权不支付工程款，或者属于支付工程款条件...
施工合同履行中,发包人未按约定支付工程款,承包商友哪些对策
答：1、要求发包人承担损失赔偿责任。发包人未按照约定支付工程款，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。2、要求发包人支付违约金或利息。如双方在合同中约定了违约金或利息，发包方应按约支付违约金，或从应付款之日起计收相应的利息。3、承担因合同解除造成的法律责任 。《关于审理建设...
