工程变更的原因主要有
1、勘察不到位引起的变更。
主要有两种形式。一是没有进行现场地质勘察就直接进行设计，如某规划设计单位在没有进行地质勘察的情况下就对某市政道路项目进行图纸设计，图纸上既无地质勘察资料又无土石方比例，仅标示挖填土方工程量。在工程施工过程中，发现路基较软，无法按原设计方案施工，只能进行地基换填处理，变更此项施工增加造价150万元。二是没有对设计方案进行针对性勘察。如某设计单位根据地勘报告设计某桥梁为六跨预应力混凝土连续刚构桥，桥梁结构跨度为引桥（2×20）+主桥（58.8+100+58.8）+引桥（20），全长284.51米，桥宽8.5米，地勘单位事前没有对该桥设计方案桥墩基础选址做过详细勘探。施工过程中发现桥墩基础地质复杂无法施工，只能重新设计图纸，新设计方案为三跨预应力混凝土连续刚构箱梁桥（73+125+73），此项变更增加工程价款900万，且延误工期9个月。
2、设计不合理引起的变更。由于设计单位在调查收集基础资料还不够齐全的情况下便进行图纸设计，致使在项目施工过程中，发现设计方案与实际情况不符，无法施工，不得已修改工程设计，引起工程变更。如某设计单位按泄洪量25m3/秒对某人行景观桥进行设计，在桥拱施工完毕后，发现设计泄洪量远远小于实际泄洪量，致使该桥无法正常投入使用，不得不拆除再按新设计图纸重建。此项变更需要增加造价120万，且造成损失浪费98万元，延误工期3个月。
3、建设单位提高建设标准而产生的变更。在项目实施过程中建设单位擅自提高建设标准，从而出现变更工程项目、增加施工材料价格、引起施工进度变化等问题。这样做的后果使工程造价远远超过投资限额，增加 *** 债务。如某办公大楼装饰项目原设计为地面水泥砂浆贴600×600地板砖，外墙为银灰色乳胶漆墙面。在施工进入尾声时，建设单位要求将地面改为1000×1000地板砖，外墙面改为外挂花岗墙面 ，仅两项变更就增加工程价款12万元。
4、未按招标文件签订施工合同引起的变更。某工程在招标文件明确规定：“本工程采用固定总价合同，投标人应充分考虑市场价格风险和政策调整性风险……”。而施工合同专用条款中约定：“本工程主要材料按甲乙双方签订价格或市场价进行调整”，该条款违背了招投标文件实质性条款，违反了招投标法的规定。
5、工程量计算有误造成的变更。工程招标过程中，项目业主急于开工，对合同工程量清单没有进行认真地核对，在施工过程中发现存在丢项、漏项、工程量误差大而引起工程变更，工程造价也相应增加。
6、施工现场情况变化发生的变更。某设计单位没有充分考虑现场实际情况就进行道路图纸设计。在施工过程中，直接影响到了当地村民的出行，不得不增加涵洞；或者当地村民为了耕地灌溉方便，强行要求增设灌溉沟渠，造成工程变更，工程造价也随之增加。
问题二：因什么原因导致的工程变更 楼主，你的问题我真的没有看懂。不过还是忍不住想回答一下。
工程变更的原因有基本上有三种：
一、设计变更：因技术、其他专业配合、设计缺漏项等原因需要进行变更的，由设计单位提起设计变更；
二、施工变更：因施工环境、工程量清单缺漏项、施工工艺等等原因需要进行变更的，有施工单位提起变更申请；
三、业主变更：因需求变动导致的变更，由业主提起变更要求。
值得注意的是：三种变更的手续不一样，三种变更的额度也不一样，一般而言施工变更的范围是不能超过总工程额的15%，设计变更和业主变更需要根据实际情况而定。
问题三：工程项目设计变更的原因是什么 工程签证与设计变更的区别
工程签证是按照施工发承包合同约定，
由发承包双方代表就施工过程中涉及合同条
款之外的责任事件所做的签认证明。
一、正确认识和理解设计变更和工程签证的含义及内容
(一)
设计变更的含义及内容
设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量，
完善工程设计。
纠正设计错
误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。
包括由建设单位、
设计单位、
监
理单位、施工单位及其它单位提出的设计变更。
一般主要形式有原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设
计单位同意的设计变更联络单两种。
设计文件一经审查通过，
任何单位和个人不得随意更改。
由于项目建设条件的
改变或施工实际需要更改原设计，
必须经过深入的调查研究并充分论证，
还必须遵
守项目合同中的全部规定。
业主单位提出的设计变更主要涉及到：
已经批准的建设规模、
基本原则、
主要
技术标准、主要功能体系、主要部位，对外部群体景观、主要使用功能和主要施工
方案有重大影响，如建筑物整体布局，道路、河涌、管线总体走向或高程，大面积
地基处理，大面积路基路面结构，群体建筑立面效果，房屋建筑、桥涵的主要基础
型式，设备系统主要工艺及主要参数，主要材料和设备等。
设计单位提出的设计变更，
应本着对工程技术、
工期、
投资等三大控制相结合
的原则，对设计过程中的错、漏及优化问题，及时提出变更申请。对变更理由、内
容及相关专业影响等，应从全局考虑并详细说明，按程序报批。
监理单位提出的设计变更，
主要是在施工过程中，
发现现场情况与设计图纸不符合，
或为了减少投资，缩短工期，确保质量和安全生产，更好地推进工程建设，根据规
范合理提出变更要求。
施工单位在施工过程中，
遇到一些原设计未预料到的具体情况需要进行处理而
发生的设计变更。
如工程管道安装过程中遇到未考虑到的设备和管墩在原设计标高
处无安装位置，
或是由于资源市场的原因，
如材料供应或施工条件不成熟需改用其
它材料代替等。
(二)
工程签证的涵义及内容
施工过程中的工程签证，
主要是指施工企业就施工图纸、
设计变更所确定的工
程内容以外，
施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工
内容所办理的签证，如由于施工条件的变化或无法遇见的情况所引起工程量的变
化。
1、由于建设单位原因，未按合同规定的时间和要求提供材料、场地、设备资
料等造成施工企业的停工、窝工损失。
2、由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误
等造成施工企业的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。
3、在施工过程中发生的由建设单位造成的停水停电，造成工程不能顺利进行，且时间较长，施工企业又无法安排停工而造成的经济损失。
4、在技措技改工程中，常遇到在施工过程中由于工作面过于狭小、作业超过一定高度，造成需要使用大型机具方可保证工程的顺利进行，施工企业在发生时应及时将现场实际条件和施工方案通告建设单位，并在征得建设单位同意后实施，此时施工企业应办理工程签证。
5、对于检修、维修工程、零星维修项目大都没有正规的施工图纸，往往在检修前由施工企业提出一套检修方案，检修完毕后办理工程签证，然后依据工程签证办理工程结算。此时工程签证工作尤其重要，直接关系到检修结算工作的顺利进行。...>>
问题四：设计变更的原因 1.修改工艺技术，包括设备的改变；2.增减工程内容；3.改变使用功能；4.设计错误、遗漏；5.提高合理化建议；6.施工中产生错误；7.使用的材料品种的改变；8.工程地质勘察资料不准确而引起的修改，如基础加深。9.由天气因素导致施工时间的变化；由于以上原因所提出变更的有可能是建设单位、设计单位、施工单位或监理单位中的任何一个单位，有些则是上述几个单位都会提出。
问题五： *** 投资项目工程变更的几种形式 *** 投资项目由于投资大、建设周期长、以及工程建设自身的复杂性和不可预见性，工程变更在实施过程中在所难免，根据几年来审计跟踪遇到的工程变更情况，大致可分为以下三种类型：一、设计变更。导致设计变更的主要因素有：一是地质勘探不到位，与实际地质情况不相符，导致基础设计被迫调整，造成工程变更；二是方案设计在整体布局、使用功能和工程规模上，论证仓促，没有广泛征求意见，考虑不全而造成设计变更频繁；三是施工图设计变更，主要原因有：时间仓促未优化设计、设计水平低、专业间缺少沟通等导致错误百出。二、紧急变更。主要发生在市政、交通、水利、安置区等工程建设过程中，经常遇到暗塘、暗沟、流砂、软基等不可预见急需处理的地质情况，以及灾害性天气造成工程紧急变更。三、趋利变更。一些施工单位出于利润最大化考虑，以施工技术、市场因素等名目要求工程变更，采用增加工程量或工程单价追加工程投资，导致造价大幅攀升，以获取高额利润。此外，也不排除个别 *** 工作人员在工程建设中产生权力寻租的腐败行为，对施工单位提出的工程变更要求一路绿灯，从中牟利。综上所述，控制工程变更是控制工程造价的关键所在，从工程设计阶段就要严格控制工作质量，层层把关，从而更好地发挥 *** 投资效益，加快美好郎溪建设。
问题六：工程变更的流程以及有关注意事项是什么? 首先与甲方和监理沟通,取得甲方和监理的认可,然后制作工作变更单,让甲方和监理签单认可,就OK了.以后就有保障咯~~~~
问题七：工程变更的内容及产生的原因是什么 工程变更的原因既有发包方、承包方的原因，又有监理方设计方的主观原因，还有不可抗力的自然寄生客观原因等。
1、勘察不到位引起的变更。
主要有两种形式。一是没有进行现场地质勘察就直接进行设计，如某规划设计单位在没有进行地质勘察的情况下就对某市政道路项目进行图纸设计，图纸上既无地质勘察资料又无土石方比例，仅标示挖填土方工程量。在工程施工过程中，发现路基较软，无法按原设计方案施工，只能进行地基换填处理，变更此项施工增加造价150万元。二是没有对设计方案进行针对性勘察。如某设计单位根据地勘报告设计某桥梁为六跨预应力混凝土连续刚构桥，桥梁结构跨度为引桥（2×20）+主桥（58.8+100+58.8）+引桥（20），全长284.51米，桥宽8.5米，地勘单位事前没有对该桥设计方案桥墩基础选址做过详细勘探。施工过程中发现桥墩基础地质复杂无法施工，只能重新设计图纸，新设计方案为三跨预应力混凝土连续刚构箱梁桥（73+125+73），此项变更增加工程价款900万，且延误工期9个月。
2、设计不合理引起的变更。由于设计单位在调查收集基础资料还不够齐全的情况下便进行图纸设计，致使在项目施工过程中，发现设计方案与实际情况不符，无法施工，不得已修改工程设计，引起工程变更。如某设计单位按泄洪量25m3/秒对某人行景观桥进行设计，在桥拱施工完毕后，发现设计泄洪量远远小于实际泄洪量，致使该桥无法正常投入使用，不得不拆除再按新设计图纸重建。此项变更需要增加造价120万，且造成损失浪费98万元，延误工期3个月。
3、建设单位提高建设标准而产生的变更。在项目实施过程中建设单位擅自提高建设标准，从而出现变更工程项目、增加施工材料价格、引起施工进度变化等问题。这样做的后果使工程造价远远超过投资限额，增加 *** 债务。如某办公大楼装饰项目原设计为地面水泥砂浆贴600×600地板砖，外墙为银灰色乳胶漆墙面。在施工进入尾声时，建设单位要求将地面改为1000×1000地板砖，外墙面改为外挂花岗墙面 ，仅两项变更就增加工程价款12万元。
4、未按招标文件签订施工合同引起的变更。某工程在招标文件明确规定：“本工程采用固定总价合同，投标人应充分考虑市场价格风险和政策调整性风险……”。而施工合同专用条款中约定：“本工程主要材料按甲乙双方签订价格或市场价进行调整”，该条款违背了招投标文件实质性条款，违反了招投标法的规定。
5、工程量计算有误造成的变更。工程招标过程中，项目业主急于开工，对合同工程量清单没有进行认真地核对，在施工过程中发现存在丢项、漏项、工程量误差大而引起工程变更，工程造价也相应增加。
6、施工现场情况变化发生的变更。某设计单位没有充分考虑现场实际情况就进行道路图纸设计。在施工过程中，直接影响到了当地村民的出行，不得不增加涵洞；或者当地村民为了耕地灌溉方便，强行要求增设灌溉沟渠，造成工程变更，工程造价也随之增加。
问题八：NANA中演LAYLA的女生是谁？ 好象是伊藤由奈.
问题九：工程变更理由有哪些？ 例如构造物的桩号变更应该怎么提理由？ 变更理由一般按实际情况写，桩号变更是因为增加了桩的数量还是其他原因，如果真的是因为自己当时编错了，就要想想怎么编理由喽。
问题十：工程索赔的原因有哪些 1、发包人违约 包括发包人、监理人及承包人没有履行合同责任，没有正确地行使合同赋予的权力，工程管理失误等。常常表现为没有按照合同约定履行自己的义务。监理人未能按照合同约定完成工作，如未能及时发出图纸、指令等也视为发包人违约 2、合同缺陷 如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性，设计图纸、技术规范错误等，表现为合同文件规定不严谨甚至矛盾、合同中的遗漏或错误。在这种情况下，工程师应当给予解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给予补偿 3、合同变更 如双方签订新的变更协议、备忘录、修正案，发包人下达工程变更指令等，表现为设计变更、施工方法变更、追加或者取消某项工作、合同其他规定的变更等。 4、工程环境变化 工程项目本身和工程环境有许多不确定性，技术环境、经济环境、政治环境、法律环境等的变化都会导致工程的计划实施过程与实际情况不一样，这些因素都会导致施工工期和费用变化，承包商可依据相关合同条款进行索赔。 5、不可抗力因素 不可抗力可以分为自然事件和社会事件。不利的物质条件通常是指承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括自然事件及社会事性，如恶劣的气候条件、地震、洪水、战争状态、 *** 等。
6、其他第三方原因 表现为与工程有关的第三方的问题而引起的对本程的不利影响，其他原因引起的索赔。业主指定的分包商出现工程质量不合格、工程进度延误等违约情况；合同范围内未明确说明，但对施工造成费用和工期增加；施工过程设计有误对设计修改而引起的变更等等。
~
高速公路建设中的工程变更
答：由此看来，产生工程变更的原因，一方面是由于主观原因，如设计单位勘察设计工作深度不足，以致在施工过程中发现许多招标文件中没有考虑或估算不准确的的工程量，因而不得不改变施工项目或增减工程量;另一方面是由于客观原因，如发生不可预见的事故，自然或社会原因引起的停工和工期拖延等，致使工程变更不可避...
工程发生变更的原因有哪些
答：这种变更或者遵照建设单位的口头或暗示指令，或者是起因于建设单位应负责的问题而进行的合同外工程的施工。1)增加工程以外的工作量；2)非工程内容以外的人工、材料、机械费用的支出。5、工程变更的处理 如果建设单位发出正规的变更指令，索赔时较易处理，当建设单位通过口头或暗示方式下达变更指令时，承包商...
旅游活动计划或日程变更,主要有几种情况?
答：3种。旅游活动计划或日程变更，主要有3种情况，分为延长在当地的旅游日程、缩短在当地的游览日程、被迫改变部分行程计划。旅游活动就是指人们出于移民和就业之外的其他目的，离开自己的常住地而外出的旅行和在外逗留活动。
工程变更与设计变更的区别和联系,一文搞懂
答：包括变更的提出单位、主要参与人员、时间等;必须说明变更原因。3、变更原因的区别工程变更原因有业主原因，工程规模、工艺流程、质量标准变化，以及工期改变等合同内容的调整;设计原因，设计错漏、设计调整，或因自然因素而进行改变等;施工原因，因施工质量或安全需要变更施工方法等;监理原因，...
工程变更管理制度?
答：3.1工程变更的提出 3.1.1提出工程变更要求的原因主要有以下几方面：1设计图纸有差错或设计内容深度不够；2设计与实际情况不符合，或者设计条件(地质、设备等)有变化；3由于现场条件所限，设计采用的材料规格、品种、质量不能完全符合要求；4上级（项目审批）单位提出变更要求；5因施工问题需要做出变更；...
案件由简易程序变更为普通程序怎么回事?
答：简易程序转为普通程序主要有以下几种情况：一是当事人改变或增加诉讼请求，导致案情复杂化；二是因当事人依法申请法院调取证据、申请证人出庭等原因致使案件在3个月内难以审结；三是无法直接或者留置送达应诉通知书，需公告送达；四是虽然案件较为简单，标的额不大，但代表一类案件，可能影响大量相同或类似...
工程变更与设计变更的区别在哪里?
答：施工单位在施工过程中，遇到一些原设计未预料到的具体情况需要进行处理而发生的设计变更。如工程管道安装过程中遇到未考虑到的设备和管墩在原设计标高处无安装位置，或是由于资源市场的原因，如材料供应或施工条件不成熟需改用其它材料代替等。工程签证的涵义及内容施工过程中的工程签证，主要是指施工企业就...
“工程变更”是什么意思?
答：工程变更的流程如下：提出工程变更申请报告。填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。监理公司审核工程变更必要性和可行性，审核工程变更造价合理性，审核工程变更对工期的影响，并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范，是否符合原设计要求，并签署审核意见。建设单位按相关...
简易程序变更为普通程序是什么意思
答：法律分析：简易程序转为普通程序主要有以下几种情况:一是当事人改变或增加诉讼请求，导致案情复杂化;二是因当事人依法申请法院调取证据、申请证人出庭等原因致使案件在3个月内难以审结;三是无法直接或者留置送达应诉通知书，需公告送达;四是虽然案件较为简单，标的额不大，但代表一类案件，可能影响大量相同...
工程设计变更
答：改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更。变更有关工程价款的报告应由承包人提出。工程设计变更的流程如下：1、提出工程变更申请报告。填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。2、监理公司审核工程变更必要性和可行性，审核工程变更造价合理性，审核工程变更对工期的影响，并签署审核意见。3、建设...
