专业承包施工合同？
范文一
乙方： 以下简称乙方 甲方地下室底板防水工程经双方协商承包给乙方施工。为明确双方责任、义务、权利和分项工程的承包范围、单价、工程量的结算及付款方式等，尊循平等自愿、公平和诚实信用的原则，使工程能安全、保质、高效、按期的完成，经双方协商订立条款如下：
一、工程概况
1、结构型别：框架结构
2、施工面积约：完工后按实际铺贴的地面面积计算。
二、承包工程内容采用：包工包料***人工、主材、辅耗材，防水材料铺贴、一切施工工具，包括所有地面、墙体上翻400mm、柱跟上翻400mm、集水井的清理;成品保护等所有与防水相关的工作内容，以及所有直接、间接的费用***，甲方不再承担任何费用。
三、合同工期
开工日期 年 月 日 完工日期 年 月 日按甲方工程进度工期，工期每延迟一天***1000元。拖延工期在三天以上，甲方有权要求乙方无条件退场。
四、合同价款支付
1、合同价款：聚乙烯丙纶防水卷材***SBC***400g材料、人工等单价***一切相关费用***每平米 38 元按实际完工地面的面积计算，单价包括但不限于***墙体、柱跟清理及上翻400mm、搭接的100mm材料人工，附加层、加强层材料人工;底板、墙面的伸缩缝清理及按图纸设计、规范要求伸缩缝的人工材料费;材料运输费、材料检测费***。
2、乙方向甲方提交已完工工程量报告及相关验收资料。乙方所承担的各项工作必须达到 规范及合同的要求，未能达到要求的按合同单价 60 %给予结算。并承担返工的材料费及延误工期的***。
3、按实际完工的工程量计算，乙方所有的材料都进场，甲方付8万元人民币，基础地面防水完工经监理验收合格后1个月内付其本作业面工程款的95﹪;余款5﹪作为本工程的质量保脩金，保修期满1个月内付清。
五、质量与检验
1、承包工程质量标准： 施工工艺、流程等见方案。
2、乙方进场需向甲方提交施工资质证书、厂家出厂材料检验合格证书、原材料复验合格证明、施工方案、厂家生产许可证书以及相关档案。***施工方案得甲方和监理批准生效*** 甲方 ：宝清浙商天润房地产开发有限公司 以下简称甲方
3、甲方提供乙方技术交底及相关事项。
4、承包工程质量应达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
5、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。
六、工程验收收与结算
1、工程具备验收条件，甲方在三个工作日内验收，并由甲乙双方共同测量工程量。
2、工程款结算在15个工作日内经甲方审计、稽核后生效，逾期视为同意并结算工程款。
3、如因乙方施工质量、进度及材料质量等其他原因影响整体工程计划以及造成直接经济损失由乙方承担一切责任。
七、质量保修
1、乙方应按照法律、行政法规或国家关于工程质量保修有关规定，对交付甲方的分项工程在质量保证期内承担质量保修责任，并承担由此产生的一切费用***材料费、人工费***。
2、质量保修期为
3、质量保脩金双方约定为总工程款的5%，质量保修期满后一个月内付清。
八、安全施工
1、乙方进场的施工人员必须服从甲方管理和指挥，食住自理。
2、对自已的施工人员的安全负责，并承担由此发生的一切工伤、医药等其它费用。
3、做到活完下脚料清，离场时所有材料、拉圾的清理运输有乙方负责。
九、违约和争议
本合同在履行过程中发生的违约和争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法向当地人民法院提起公诉。
十、其它 如有未尽事宜，双方可协商增加补充合同，补充合同并具有同等法律效力。
十一、本合同一式四份，甲方保留三份，乙方保留一份，自签订之日起生效，原有合同 作废，质量保修期满、承包工程余款付清后，本合同即告终止，随之失效。
甲方***盖章***： 乙方***盖章***：
代表人***签字***： 乙方代表人***签字***：
合同订立时间 2012年 月 日
范文二
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其它有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协 商，共达成如下协议。
一、工程期限：
本工程自________ 年____月___日至________ 年____月___日交工，施工期限为____天。逢雨天及其它重要原因，施工期限顺延。
二、材料选用：
本工程必须使用甲方指定的_______牌系列产品，型号为 ________________ 。
三、施工方法：
四、甲方工作内容：
1、甲方应向乙方提供住宿、水电、材料堆放场所，协调处理施 工所遇到的一切问题。
2、甲方委派_____________为驻工地代表，协调监督本工程施工 及工程验收。
3、新工程甲方应向乙方提供图纸及施工要求。
4、工程完成十天后，甲方不验收，此工程可视为合格工程。
五、乙方工作内容：
l、乙方施工人员有组织、有纪律进入施工现场。
2、乙方委派_____________为驻工地代表，协调监督本工程施工 及工程验收。
3、乙方施工人员必须遵守甲方各项规章制度，爱护公物、文明 施工。
4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，如发生 一切事故，应由乙方承担。
六、工程结算方式：
1、本工程每平米造价为_________元。
2、本工程面积约为_________m2，竣工后，按实做面积结算。
3、乙方施工人员、材料等装置进入工地后，甲方应付乙方工程 总造价预付款____%，计_________元。
4、工程竣工验收合格后，除留保脩金外，余款十日内一次结清。
5、结算以公司发票为准，支票收款人必须填写本公司名称，如 合同款项挪为它用，将追究其法律责任。
七、保修期限及保脩金：
1、本工程保修期为_____年。
2、本工程预留合同总造价______%作为保脩金，计________元， ____年期满后一次结清。
八、争议解决方式：
1、甲、乙双方发生争议时，双方共同协商解决。
2、当协商调解无效时，可向西安市仲裁委员会申请仲裁。
九、附则：
1、本合同一式____份，甲方执____份，乙方执两份。
2、双方签字盖章后生效。
十、补充条款：
甲方***公章*** 乙方***公章***：
法人代表： 注人代表：
联络人： 联络人：
***： ***：
签定时间： 签定时间：
范文三
发包方： ***以下简称甲方*** 承包方： ***以下简称乙方***
甲方将外墙保温工程承包给乙方施工，为明确双方责任，经双方协商一致，依据《合同法》《中华人民共和国建筑法》，及其他相关法律法规，订立本合同。
一、工程名称： 外墙保温工程。
二、承包范围：乙方包工包料，除去外墙砖以外所有外墙施工专案，具体做法如下：***1、聚氨酯防潮底漆;2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层;3、介面砂浆;4、20厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网***规格12.7×12.7mm，直径I0.6mm***塑料锚栓双向@500锚固;外用防裂砂浆罩面;5、岩棉防火隔离带，宽度400mm窗上口通长设定<厚度同保温层一致>，聚氨酯材料防火等级为B2级，乙方组织施工。***工程量约为 ，该保温专案施工前的开工准备，竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险，缺陷责任期保修等都在承包范围内，不再另作零工处理，乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。
三、 合同总工期：
四、 对乙方质量、安全要求：
工程质量标准：***1***一次性验收合格;***2***施工依据和验收标准：a.按设计单位认可的施工图纸;b.按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收;c.按建设部《建筑工程施工质量验收统一标准》***GB50300-2001***;***3***最终验收部门：甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。***4***并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工，见附页。
1、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工，出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。
2、资质资料要求：聚氨酯、玻化微珠两种材料的生产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准;聚氨酯施工单位必须是有专业资质的施工单位，需提供施工资质证书，材料发票按承包合同款额的60%提供给施工单位，乙方并负责施工材料实验。
五、合同价款：承包单价，60厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价175元/m2，乙方完成承包任务后，工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准，最终以甲方专案部经理、施工员、技术员签字为准，少一人签字无效。
六、 价款结算
1、施工2个楼，每完成一个楼的聚氨酯发泡，付款单栋楼保温款的30%，即2个楼全部完成后付总承包款的30%。
2、乙方按期完成后，即 80%，若乙方在约定工期内完不成90%，甲方有权清退乙方，并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成，由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担，同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的***。乙方要求自建设山东鸿嘉置业有限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工专案的正常拨款。
3、 余下20%承包款以前付清。
七、本和同自双方签字盖章之日起生效，双方结清价款自行失效。***除质量责任和保修条款***
合同签订地点：
甲方： 乙方：
电话： 电话：
看过的人还看了：
1.建设工程施工专业承包合同范本3篇
2.北京市建设工程施工专业承包合同
3.北京市建设工程施工专业承包合同范本3篇
4.工程总承包合同范本
5.建设工程施工专业承包合同范本3篇***2***
6.最新施工承包合同
7.工程专业分包合同范本3篇
8.最新施工承包合同模板
9.建设部工程施工合同书模板3篇
10.北京市建设工程施工专业承包合同范本3篇***2***
~
工程承包合同协议书范本6篇
答：施工合同即工程 承包合同 ,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同。以下是我整理的工程承包合同 协议书 范本6篇,欢迎参考阅读。 工程承包合同协议书1 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规精神,双方在平等、友好、互惠互利的原则下...
自建房施工承包合同范本求一份?
答：甲方（负责人）乙方（承包人）根据有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。一.建筑工程概况：开工期为2011-10月下旬。本工程为砖混结构，在xxxxxxx...
关于土方工程的承包合同
答：关于土方工程的承包合同5篇 因不可抗力或当事人双方无法防止的外因致使企业承包合同无法履行,可以变更或解除企业承包合同,那么你现在知道合同是怎么样子了吗?我在这里给大家分享一些关于土方工程的承包合同,希望对大家能有所帮助。 关于土方工程的承包合同篇1 甲方: 乙方: 为加强山林的管理,并充分开发、利用本村的山...
什么是施工合同?对承包人和发包人的要求是什么?
答：施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。承包人为甲方，发包人为乙方，要求如下：第一条 甲方的义务 1．甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上报...
电焊承包合同
答：导语:电焊在生活中的应用非常的广泛,尤其是在建筑和装修业务中更是如此,电焊业务承包合同又是怎么一回事呢?以下是我为大家整理的电焊承包合同,欢迎参考阅读。 电焊业务承包合同1 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 根据甲方工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将电焊工程...
包工工程承包合同标准范本
答：包工工程 承包合同 怎么写?工程承包是具有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人(业主)签订承包合同,负责承建工程项目的过程,前合同有利于保障双方的利益。下面是我为你整理的包工工程承包合同标准范本_包工工程承包合同6篇模板,希望对你有用! 更多关于" 合同 "推荐(点击进入 ▼▼▼ ) 水电承 包合 同简单版范...
混凝土施工承包合同
答：以下是我精心整理的混凝土施工承包合同范本(精选5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 混凝土施工承包合同1 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 因甲方中标承建工程施工任务,需进行道路路面混凝土工程施工,由于工期紧、任务重,乙方以自愿的方式向甲方提供道路工程路面混凝土施工。为确保工程质量和...
求一份农村建房施工工程承包合同?
答：建房承包合同 甲方：乙方：部分细节请与当地建过房的人商讨??甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式 采用包工不包料方式承包。甲方提供建房...
简单钢结构工程承包合同范本3篇
答：钢结构在建筑业中很多企业采用,但大部分为了优化结构、节约资源、循环使用、才实施了新型建筑业中的钢结构。那么你知道钢结 承包合同 应该怎么写吗?一般要注意些什么?不清楚的话,下面是我为大家准备的钢结承包 合同范本 ,仅供参考! 钢结构工程承包合同 范文 1 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 按...
工程建设劳务合同
答：3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金,发包人从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金,质量保证金为___元(人民币);大写___元整(人民币)。 九、合同生效 1、合同订立时间:___年___月___日。___ 2、合同订立地点:___。 3、本合同双方...
