建筑工程甲方原因导致退场索赔项目有哪些? 施工合同没签因甲方原因导致施工队退场怎么进行赔偿

作者&投稿:须娥 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

甲方原因造成工期延误的索赔内容首先要基于双方签订的协议约定来进行,不同的工程,使用的设备不同、参与的人员不同,造成的经济损失也会不同,大致内容如下:

一般可以包括人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费。

1、几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。

2、设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

3、保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。

4、主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润。

以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天,否则无效。

扩展资料:

提出索赔的依据主要有以下几方面:

1、招标文件、 施工合同文本及附件 、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。

2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。

3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录 备忘录 施工月报 施工日志等)及工程照片。

4、气象资料 、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。

5、国家有关法律法令政策性文件。

参考资料来源:百度百科-建设工程索赔



1、停工索赔

应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。

2、 误工费

因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。

费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期 人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;

3、人工费

包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。

4、设备费

可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。

扩展资料

建设工程索赔成功的措施:

1、确保索赔成功措施:了解和熟悉工程项目合同的法律环境

法律高于合同,合同受法律管理。合同的生效、解释、变更、索赔和争议解决等各环节追究起来无不涉及法律的原则和解释,工程项目合同与法律有矛盾时,通常以所在国的法律规定为准。因此,搞好合同管理就必须在相应的程度上研究法律问题。

2、确保索赔成功措施:通过谈判完善合同

合约制是社会化生产的重要特征,合同是索赔的依据,索赔则是合同管理的延续,既是解决合同双方纠纷的特殊方法,也是制约双方认真履约的约束手段。要使索赔获得成功,必须加强施工合同管理,通过谈判完善合同。

合同双方都希望签订一个有利的、风险较少的合同,都希望推卸和转嫁风险,通过合同谈判来完善合同条文,使合同能体现双方责权利关系的平衡和公平合理。充分考虑合同实施过程中可能发生的各种情况,在合同中予以详细、具体的规定,防止意外风险。

使风险型条款合理化,力争对责权利不平衡条款、单方面约束性条款作修改或限定,防止独立承担风险。将一些风险较大的合同责任推给业主,以减少风险。争取在合同条款中增加对承包商权益的保护性条款。

3、确保索赔成功措施:工程保险

工程保险是业主和承包商转移风险的一种重要手段。当出现保险范围内的风险,造成财务损失时,承包商可以向保险公司索赔,以获得一定数量的赔偿。

一般在合同文件中,业主都已指定承包商投保的种类,并在工程开工后就承包商的保险做出审查和批准。

参考资料来源:百度百科-建设工程索赔



这个是工程造价里索赔的知识:
1、首先,甲方是否有明确的文件,要你停工?是否写明从什么时候起停工。
2、如果停工时间较长的话,你的施工技术人员是得不到工资赔偿的,他们应该退场。
3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。
4、可以自行的设备如汽车等,得不到停滞补偿,因为你可以移到别的工地。
5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。

收集好证据,办理好监理及甲方现场代表的签证,编制索赔计算书报建设单位。

甲方要求乙方退场怎么陪

建筑工程由于甲方原因导致停工的赔偿问题~


依据《合同法》第61条,合同生效以后,当事人可以就合同未约定或者约定不明确的事项签订补充协议。由此,经合同各方当事人协商一致之后,可以就解除合同相关内容进行约定。
可以解除合同的情形包括:a. 因不可抗力导致合同目的不能实现的;b. 一方当事人明确表示不履行合同义务的; c. 一方当事人延迟履行合同义务,且经催告仍未在合理期限内履行的;d. 一方当事人严重违约导致合同目的无法实现的;e. 其他。由此,守约方有在违约方行为致使合同目的不能实现时有权解除合同。
《合同法》第107条规定,当事人一方违约的,应当承担相应的违约责任。以质量不合格为例,该法第111条规定,未约定违约责任的,受害方可以根据标的的性质以及损失的大小,合理选择要求对方承担维修、更换等违约责任。
承担责任的方式并不唯一。赔偿方式承担责任的,赔偿金额以实际损失作为协商标准进行赔偿。如果要走法律程序,你方必须提供证据。

你好,请问在一个工程中,合同是要求完工,甲方在中途突然违约,要求乙方...
答:看你们的施工合同是怎么约定违约责任以及违约赔偿的。首先甲方没有事先通知乙方,就擅自解除合同,已经是违约在先。乙方必须保护好现场,或者留下现场实际的施工证据。接下来乙方可以跟甲方协商已完工程量的结算以及相关损失的赔偿问题(材料人工机械等),并签署好相关的补充协议。若是无法达成一致,则可以向...

做工程做到一半甲方要乙方退场也不给结款不让拉工具怎么办?
答:留存相应的证据,申请法律仲裁。现在国家关于劳动的法律很完善。关键看你们的合同及其他证据是否完善。如果实在不明白,可以去律师咨询处咨询一下。或者直接去劳动仲裁就可以了。

施工方退场对甲方的危害
答:合同赔偿、施工备案等文件的失效变更等。施工方退场对甲方的危害包括合同赔偿、施工备案等文件的失效变更、在建工程清理结算非常复杂和麻烦。特别是已采购的材料的计价。在建的项目现场还会增加许多意外费用(成品半成品的保护、脚手架的搭拆等、已发生备案费用)。

劳务承包中途退场甲方要求退还部份工程款怎么办
答:工程纠纷可以互相进行协商处理,协商不成的,可以就近向人民法院起诉依法维护自身权益。

甲方让施工单位中途退场协议要怎么写
答:积,自合同签订至今施工一直不顺,各种非正常问题时常出现,导致我公司项目施工人员、管理人员、资金都遇到了很大的影响,就因此项目情况乙方不再承担其项目施工任务,乙方提出退场申请,经甲方研究并双方友好协商,甲方同意乙方退场,并通知乙方在年月日前办理退场相关手续。乙方在项目部承担的全部合同工程施工...

工程中途退场甲方要扣我20%,但是没有合同只是口头协议,甲方能扣我这...
答:首先,如果是因为你方原因中途退场,理论上都会给对方带来经济损失,对方追究你的违约责任是有道理的。其次,对于建设工程之类的项目,相比一定会有工程施工合同,那么请你仔细阅读下合同中对于违约责任是如何约定的。严格按照合同规定的违约责任进行处理即可。口头协议,如果没有任何证据佐证,而且又与合同中的...

施工总承包合同
答:1.根据施工要求,保质、保量、按期完成项目。 2.做好施工原始记录。 3.按照甲方的进度计划施工,服从驻地代表的管理。 4.严格把好质量关,如因乙方施工原因造成工程质量不合格,乙方必须返工,费用自理。若乙方质量达到要求,而其它机组没有达到质量要求,甲方不得扣工程款。 5.严格按照操作规程进行施工作业,确保施工安全...

工程退场时有什么好的建议
答:所谓违约责任包含两种:一是工期顺延,工期损失由发包人自行承担;二是承包人停工期间的损失由发包人承担赔偿责任。但是在实践中,我们很多承包商因为程序意识和证据意识淡薄,操作不当,造成应当顺延的工期不能顺延,应当获得的赔偿得不到赔偿。例如,笔者就遇到这样一个案例:某工程项目施工过程中,发包方...

工程停工索赔
答:一切以施工合同为出发点,标准合同文本都有争议处理、索赔等方面的条款,及时提出工程转款函件和索赔报告,送达甲方或接管方签字(政府接管的话要相关的证明函件),为今后走法律程序积累证据。最好向当地有解决工程纠纷案例经验的律师、造价师等咨询一下。现在是法制社会,有地方说理的。

工程做一半甲方降低工价劳务公司退场合同还有效吗
答:有。合同只要未失效或者到期,都是生效中的,即使一方退出了,都是在生效中。合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。